[ 更换 ]
福州装修装饰网 - 全国专业的装修公司信息网站
热门城市
北京上海广州深圳成都杭州南京武汉天津西安重庆青岛沈阳长沙大连厦门无锡福州济南宁波昆明苏州郑州长春合肥南昌哈尔滨常州烟台南宁温州石家庄太原珠海南通扬州贵阳东莞徐州大庆佛山威海洛阳淮安呼和浩特镇江潍坊桂林中山临沂咸阳包头嘉兴惠州泉州三亚赣州九江金华泰安榆林许昌新乡舟山慈溪南阳聊城海口东营淄博漳州保定沧州丹东宜兴绍兴唐山湖州揭阳江阴营口衡阳郴州鄂尔多斯泰州义乌汕头宜昌大同鞍山湘潭盐城马鞍山襄樊长治日照常熟安庆吉林乌鲁木齐兰州秦皇岛肇庆西宁介休滨州台州廊坊邢台株洲德阳绵阳双流平顶山龙岩银川芜湖晋江连云港张家港锦州岳阳长沙县济宁邯郸江门齐齐哈尔昆山柳州绍兴县运城齐河衢州太仓张家口湛江眉山常德盘锦枣庄资阳宜宾赤峰余姚清远蚌埠宁德德州宝鸡牡丹江阜阳莆田诸暨黄石吉安延安拉萨海宁通辽黄山长乐安阳增城桐乡上虞辽阳遵义韶关泸州南平滁州温岭南充景德镇抚顺乌海荆门阳江曲靖邵阳宿迁荆州焦作丹阳丽水延吉茂名梅州渭南葫芦岛娄底滕州上饶富阳内江三明淮南孝感溧阳乐山临汾攀枝花阳泉长葛汉中四平六盘水安顺新余晋城自贡三门峡本溪防城港铁岭随州广安广元天水遂宁萍乡西双版纳绥化鹤壁湘西松原阜新酒泉张家界黔西南保山昭通河池来宾玉溪梧州鹰潭钦州云浮佳木斯克拉玛依呼伦贝尔贺州通化朝阳百色毕节贵港丽江安康德宏朔州伊犁文山楚雄嘉峪关凉山雅安西藏四川广东河北山西辽宁黑龙江江苏浙江安徽福建江西山东河南湖北湖南海南贵州云南陕西甘肃青海台湾内蒙古广西宁夏香港澳门

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

业主 企业 公司 协调

早该入住的新房却因各种因素延期200余天,作为业主,应该如何维护自身合法权益?近日,四川自贡的杨先生就将延误工期的装修公司告上了法庭,要求其按照合同约定赔偿违约金。

最终,自贡市自流井区人民法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,判决被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

承办法官表示,“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排”。而业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

新房装修:

约定工期150天,实际装修360天

业主要求装修公司赔偿违约金

2020年4月21日,自贡市民杨先生与当地一家装修公司签订《家庭室内装饰装修工程定金协议》,约定对其新房进行装修,并支付定金10000元。同年5月22日,双方签订《家庭室内装修工程施工合同》(以下简称施工合同),杨先生再次支付定金10000元。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑某家装公司工作人员正在进行装修刷墙。资料配图 据IC photo

承办法官介绍,双方在合同中约定:甲方(杨某某)将其所有的房屋装饰装修工程发包给乙方(某装修公司)。乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料,合同总价款236000元。开工日期为2020年6月3日,工期为150天(不含法定节假日、春节放假30天)。由于甲方或乙方原因致使工期延误,每延误一日工期由责任方向对方支付工程总造价2‰的违约金。

2020年6月3日,装修公司组织人员开始施工。然而,此次装修进展并没有想象的那么顺利。直到2022年1月1日,杨先生才入住该房屋。

杨先生认为,除去法定节假日及春节前后期间,实际工期共360天,超出了约定工期210天。为此,杨先生要求某装修公司按照合同约定赔偿延期违约金。

法院判决:

酌定工程逾期206天

装修公司支付违约金43800元

针对赔偿延期违约金的问题,双方协商无法达成一致,杨先生一纸诉状将装修公司告上了法庭,要求赔偿延期违约金10万余元。

庭审过程中,装修公司辩称,工期延误与杨先生组织材料不及时、全国限电等因素有关,责任不在己方,因此拒绝赔偿。

自贡市自流井区人民法院在审理过程中查明,该装修工程自2020年6月3日开工,按照原被告双方签订的施工合同约定,应当在标准施工天数150天之内完成。但实际情况却是,双方未进行验收和交接,杨先生于2022年1月1日入住新房。

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

↑资料配图 据IC photo

“被告作为一家专门从事装饰装修工程的企业,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。”承办法官介绍,双方在施工合同中约定了被告“包工、部分包材料,原告提供部分材料”,因此,被告所称“只包工、不负责材料组织、不负责工地各项目协调”的主张不成立。至于环保、限电、疫情等因素的影响,被告也均未举证证明。基于原告于2022年1月1日入住,法院视为原告已经实际接收和使用该房屋,遂确定该装饰装修工程的完工时间为2021年12月31日。

最终,法院酌定该装饰装修工程逾期206天,在抵扣掉原告方未支付的工程款后,法院依法判决:被告某装修公司向原告杨某某支付工程逾期违约金43800元。

法官说法:

双方应明确义务并及时留证

企业应具预见性并作协调安排

承办法官表示,延期是业主和装修公司都不愿意看到的结果,但是在实际生活中,装修延期也时常发生。业主在选择家装时应多关注公司资质、施工水平、质保服务等,规范签订合同,在合同中标注清楚彼此的义务,及时留存证据,以保障自己的合法权益。

作为施工方,应当具有一定的预见性,并能作出相应的协调和安排。同时,更应当诚信经营、规范管理,依约履行合同,建立良好品牌形象。

李慧玲 曾尚斌 红星新闻记者 袁伟

责编 任志江 实习编辑 朱洁英

(下载红星新闻,报料有奖!)

新房装修超期206天,业主起诉装修公司获赔4万余元 法官:企业应具预见性并作协调安排

相关内容

家里装修你踩过哪些坑?福州装修公司十大排名拒绝浪费!

随着生活水平的提升,越来越多人开始注重以安全环保、装修质量等为代表的新家装修。较之自装等形式,找专业福州家装公司次数更加频繁了。毕竟,任性自装或者找亲戚装,只会一步一个坑,将装修误区都踩一遍过去。要是前期找一家靠谱装修公司,就不会有这些烦恼···

福州一装修公司突然关门,上百位消费者措手不及

“13万元装修款都交进去了,装修也就进行到40%,现在停工了,装修公司关门,法人也联系不上。"福州陈先生说,2020年他委托位于福州台江区升龙汇金中心4楼的福建名域装饰设计工程有限公司装修自己的一套房子。但是最近一周停工了,给他施工的项目经···

普通装修费用是多少?福州装修公司有哪些?

每年的年中和年底,都一年中的交房旺季。每到了这个时候,很多有房一族都有一个共同的幸福烦恼——装修。无论是自己装修还是找专业的福州家装装饰公司,都会有不同的优缺点。相对来说,交房前后找一家靠谱的装修设计公司,会好于自己装修。毕竟,专业人做专业···

福州知名装修公司口碑排名大全?哪家靠谱?(2022年最新)

新家装修,对于每一个家庭来说,都是一件举足轻重的大事。因为居住环境,对我们生活的影响直接而深远。前期的装修公司选择阶段,我们要舍得花时间学习。你对装修懂了,装修公司选择更合理,施工也更少出现遗憾等。同时,要保持理智。很多时候,是因为自己没有···

福州十大口碑评价最好的装修公司排名?(2022福州装修)

对于首次装修的小白来说,选一个靠谱的装修公司太重要了,但是市面上这么多装修公司到底应该怎么选呢?看公司是否正规。装修公司是否有正规营业执照很重要,正常情况下一个装修公司的营业执照有主营和副营两个项目,其中必须有装饰工程和家庭装修这两个项目,···

福州装修公司前十名排行榜,这些装修公司施工质量好,值得推荐

福州装修公司哪家靠谱?福州的装修公司排名大家都了解吗?装修房子大家都想要找一家专业靠谱的装修公司,这样自己能省心省力很多。福州的装修公司也是不少呢,所以了解一下福州的装修公司情况很有必要。接下来就为大家介绍一下福州装修公司前十名排行榜,帮助···

福州装修公司口碑排名推荐(一)

放眼福州装修市场,装修公司,施工队数量繁多,各家说辞也各不相同,想要从中挑出好的施工团队对于装修业主来说是一个浩大的工程。而匠库的存在就是为了解决这一痛点,帮助装修业主找到靠谱的装修团队。匠库是一群来至全国各地的优秀施工团队的集体标签,设立···

福州性价比装修公司?装修避坑技巧有哪些?

曾有伟人说过这样一句话:“不打无准备之仗,不打无把握之仗”。简单来说,做任何事情之前,都要做足准备工作。作为人生中的一个重大项目,福州装潢装饰也要做好一切准备,包括靠谱装修公司选择,常用装修避坑技巧和装修知识储备等,这样子就能减少装修遗憾了···

福州装修公司排名前十强(口碑十大装饰推荐)

装修很复杂,想要装修房子过程省心,就需要找一家正规靠谱的装修公司,面对福州上千家装修公司,那么到底福州哪家装修公司口碑最好?下面一起来看看福州装修公司排名前十强。一、福州装修公司口碑最好的是哪家福州有家装饰福州有家装饰创建于1995年,是福···

福州装修公司这么多,到底哪一家福州家装公司靠谱且口碑好?

装修过程中,想要找到一家比较可靠的装修公司,记得多问、多看。建议你先在当地找几家正规的装修公司考察,第一看他们的设计水平,第二看他的施工质量,第三看服务态度,只有这几项你都满意的才能进一步和他谈你家装修的具体项目和价格。福州装修公司这么多,···

福州长乐高性价比别墅装修公司?长乐装修公司哪家口碑好?

要想在福州长乐找到一家靠谱的装修公司,建议根据邻居、同事等人推荐的装修公司,再结合自己了解到的,从中选择几家作为心仪装修公司备选。然后,专门抽个时间一家家看过去,看看他们公司的规模、工艺间、材料展厅、在建工地等。福州长乐高性价比别墅装修公司···

福州长乐哪家装修公司比较靠谱?有没有口碑靠谱的长乐家装公司?

在装修的时候,我们都希望可以找到一家专业且靠谱的福州长乐装修公司。这样不仅装修质量更可靠,后期的售后也能得到很好的处理。只不过,福州长乐大大小小规模的装修公司太多了,实在不知道如何选择。福州长乐哪家装修公司比较靠谱?有没有口碑靠谱的长乐家装···

2022福州有哪些好的家庭装修公司?福州哪家装饰公司口碑靠谱?

选择装修公司注意事项有哪些?不要轻易听从熟人介绍。不少消费者在家装中往往是托朋友,或都通过朋友间的介绍。要是遇到价高、质量差、拖延工期、不断增加投资等情况,业主也不好说什么,发生纠纷以后朋友也不管用了,也不好意思让朋友去管,在没有合同、没有···

2022福州高性价比装修公司推荐,福州前十强装修公司哪家好?

我们在挑选装修公司的时候,最重要的就是需要自己多对比,综合考虑,找到既适合自己又比较靠谱的装修公司。如何定义一家装修公司好不好?首先,这家装修公司的价格必须在业主预算承受范围内。毕竟,有些装修公司专业高端定制的,不能奢望花10几万做100万···

福州装修公司前十强排名榜,福州装修公司哪家好

福州装修行业的繁荣,竞争激烈,想找到一家靠谱的装修公司可不容易,以下这些公司在装修市场中崭露头角,凭借卓越的专业能力和优质的服务赢得了良好的声誉,给大家介绍一下福州装修公司排名前十强,一起来看看吧。1、福州有家装饰有家装饰是福州本土知名家装···

福州装修公司哪家口碑好?福州装修公司排名前十强?(2022最新)

很多人在装修人生中的第一套房时,结果虽然还算不错,但是装修过程确实复杂,也有许多遗憾。其实,有些遗憾是可以避免的,特别是在选择装修公司的时候。如果对装修效果有要求,请务必考察擅长你喜欢风格的装修公司。另外,在选择装修公司的时候,除了要选择擅···

福州装修公司哪家排名靠谱?福州家装公司排名值得参考?

福州装修公司哪家排名靠谱?实际上,无论是相关部门还是装协,都没有对福州装修公司实力或者口碑做过具体的排名。目前网络上的一些排名类文章,基本上都是第三方机构无中生有出来的,没有太多的参考价格。福州装修公司哪家排名靠谱?福州家装公司排名值得参考···

福州如何选择口碑好的装修公司?福州本地装修公司口碑排名大全?

装修房子深思熟虑,为得就是能有更多机会了解装修,把装修的隐患消灭在装修之前。现在的福州装修公司太多啦,首先要确定自己想选择什么模式的装修公司,半包还是全包还是准备自己找施工队,再看看自己的预算,根据自己的预算来选择合适价位的装修公司,选择装···

2022福州十大口碑评价最好的装修公司,福州高端装修公司哪家好?

讲真,怎么选择一家好的装修公司这个问题,真的有那么难吗?因人而异。有人看了几十家,还没有做出决定。有的人在朋友的推荐下或者网上收集并处理信息之后,稍微比较几家就开工了,背后的原因到底是什么呢?大家可以思考一下。其实,抛开行业,哪个行业都会存···

福州十佳装修公司口碑排行榜?福州前十强装修公司排名?

评分指数好、口碑比较好和综合实力强的福州装修公司,没有哪位业主是不想要的。放眼福州装修公司,那可是真的多,规模和实力等也是五花八门。想要从中挑选出比较好的福州装修公司,对于普通业主来说,还是真挺难的。不用担心,今天就可为大家解决这个问题。福···